五证齐全的人和广场怎么就成了烂尾楼？

zhp0822 · 发表于 2015-10-27 16:34:04

尊敬的李峰书记、市长：
我们是潍坊雅居园投资置业有限公司(法人代表解永明)开发的人和广场的业主。人和广场2013年10月开盘，原定于2015年6月30日交房。人和广场的业主，和其他买房者一样，倾其所有交首付，打房贷，期望今年6月30日交房，住进我们的新家，结婚、生子、安居乐业。但人和广场自2014年9月份停工后，一直没有开工。6月30日交房成了泡影，而且开工无望，交房遥遥无期，成了烂尾楼。
今年春节后，我们业主就几次组织到市信访局反映情况，诸城住建局的领导也接待了我们，也多次组织开发商和建筑商进行协商，但问题一直没有解决，开发商一再欺骗我们，说马上开工，很快开工，却迟迟不见动工.
在开发商面前，我们业主真的是弱势群体，面对我们倾其所有交首付，每月打着房贷，还有的业主交着房租租房住，但我们购买的房子却成了烂尾楼。面对开发商一再欺骗我们，我们是那么无助，那么无能为力，我们真是欲哭无泪，好多困难的业主，连死的心都有了。困难面前，我们只有找党组织、找市委市政府领导，请市委市政府领导切实了解下人和广场的情况，帮我们把买的楼房还给我们。
从我们了解的情况看，雅居园投资置业有限公司法人解永明就是个骗子，公司就是个皮包公司。一是解永明将业主的房屋按揭贷款挪作他用，并无视法院裁定，违法出售被法院查封的房子。二是解永明在外有大量借款（借款去向不明），拒不偿还，已被多家债权人通过法院轮候查封了所有剩余未售的房屋及银行账户，同时法人代表解永明在雅居园的股份已被青岛法院查封，目前严重资不抵债，更无法支付工程款。
我们都是普通的老百姓，为了买楼房,把父母攒了一辈子的积蓄拿出来交了首付，每月还要向银行打着数目不小的房贷。房子的事在我们就是天大的事,房子一天得不到解决，我们就一天不能安心。再久拖不决,有的业主真会想不开，会出人命的。
我们的诉求很明确：限期开工！退还房款！延期还贷！确认交房时间！
一、限期开工！请政府出面督促开发商潍坊雅居园投资置业有限公司，对楼盘何时开工、何时交付，给出一个明确的时间表!如果雅居园公司已无能力继续开发，请推动其尽快申请破产，招募其他有资质的开发商接手人和广场！
二、退还房款！如不能在规定时间内开工，我们要求开发商立即退还业主已经交付的全部购房款，并补偿相关损失！
三、暂停还贷！对于已经在还贷的业主，请政府出面协调银行，办理暂停还贷手续，直至正式开工为止！

诸城市人和广场全体业主。
2015年10月10日